无忧范文网小编为你整理了多篇《最新铲车租赁合同范本(优秀范文六篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《最新铲车租赁合同范本(优秀范文六篇)》。
第一篇：最新铲车租赁合同范本
甲方：
乙方：____
根据工程施工需要，依据合同法，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，特签定机械租赁合同，双方必须共同遵守。
一、 租赁设备明细、用途及使用地点
1、 租赁设备名称：
2、 租赁用途：道路工程施工
3、 使用工程项目：饶抚公路胜利至前锋农场公路工程项目
二、 租赁期限：甲方向乙方租用设备，租期起始时间为年日。
三、租赁费用
1、租赁费用为每个月 不足一个月按每天元计算。
2、租赁最后截止时间按双方共同签署作业工票为准。
四、双方责任
甲方：
1、负责设备单程运费。
2、因甲方指挥不当，导致设备损坏及机械事故，由甲方负责。
3、甲方负责提供乙方随车人员的食宿及必要的生活条件。
4、甲方应在乙方设备维修、保养时提供必要修理费用，借用资金在设备租赁费中扣除。
5、甲方应在施工前对乙方进行必要的岗前培训，作好安全生产及技术交底工作。
乙方：
1、提供性能良好的设备和熟练的操作人员。
2、乙方随机人员应服从甲方现场指挥人员安排，遵守甲方现场管理规章制度，配合甲方正确使用设备完成施工作业，严格执行设备安全操作规程，违规操作造成后果自行承担。
3、乙方设备应达到完好状态，每月正常工作天数不少于二十八天，如少于二十八天按少于天数抵减月租金，每天按元扣除。
4、乙方设备保养应在非施工时进行，出现故障抓紧抢修，否则按上款处理。
5、甲方提供负责提供主油，并承担费用。
五、双方约定
甲方应在工期结束后，完全支付设备租赁费，在乙方不能按合同约定提供作业时甲方有权提前通知乙方解除合同，租赁费按三条2款结算。
本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方共同协商做出补充规定，补充规定与本合同具有相同效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第二篇：机械租赁合同
承租单位：(以下简称甲方)出租单位：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，按照平等互利的原则，甲乙双方经过友好协商，就工程机械租赁事宜达成一致，签订本合同。
一、机械名称及型号：
名称：
型号：
二、租赁用途及使用地点：
租赁用途：
使用地点：
三、租用期限
自年月日起至甲方通知终止租赁之日结束。若乙方未经甲方同意擅自撤走机械或驾驶人员，甲方有权不支付乙方全部租金。
四、租金计算方法
1、计费时间：按机械机械进场实际使用之日计算租金，月租金元(大写：)。不满壹个月，按实际使用天数计算租金元/天。
2、机械进出场时发生的运输、装卸等调遣费用，使用时间在三个月内的由甲乙双方各付一半,使用时间超过三个月的由乙方承担全部进出场发生的费用。进场时由甲方垫付进场拖车费用。若因乙方机械设备故障耽误甲方正常施工时，甲方有权扣除当日租金。
五、付款方式
甲方每月给乙方结算一次，按当月结算费用的%支付给乙方。合同终止后，剩余租赁款一次性结清。
六、机械维修、保养及费用
1、乙方必须保证机械技术状况良好，运转可靠，常用配件齐全，机械发生的一切维修保养费用全部由乙方承担，如果乙方机械不能满足甲方施工要求，甲方有权要求乙方更换设备或终止合同。
2、乙方必须在甲方规定的时间内做好机械的正常检查及保养维修，保证机械每月28天的正常运转,不足28天的按照月租金折算费用从当月租金中扣除并甲方有权终止合同
七、驾驶人员责任
1、乙方每台机械配备一名技术娴熟的专职驾驶员，其工资及保险等所有费用由乙方承担。乙方驾驶员必须绝对服从甲方的工作安排，并遵守甲方的各项管理制度，保证每天24小时都能够上班。如果乙方驾驶员不服从甲方管理或技术水平不能满足甲方施工要求，甲方有权要求乙方更换驾驶员或终止合同。
2、乙方操作工人必须按甲方要求填写机械运转记录，如未达到甲方要求，甲方将给予50元/次的处罚，罚金在租赁费用中扣除。
八、施工质量与安全
1、乙方应对设备、人员的安全负责，服从甲方的安排，严格遵守安全操作规程。驾驶人员严禁酒后上岗操作，若因乙方失保、失修或操作不当造成的损害，责任由乙方全部承担。
2、机械设备使用过程中因操作人员操作不当或机械故障发生的一切安全问题，由乙方承担全部责任。
九、附则
1、其他未尽事宜，双方共同协商解决。
2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方一份，自合同双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第三篇：工程机械设备租赁合同
出租方：_______________________
承租方：_______________________
签订日期： 年 月 日
依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、机械施工地点：
三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日
四、租金及支付
1.租金及计算：租金 元/月。
2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。
五、双方责任
(一)承租方
1.按合同约定及时付给出租方租金。
2.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
(二)出租方
1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3.提供机械相关资料。
4.服从承租方指挥，接受承租方检查。
5.负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6.操作人员持有效证件上岗。
7.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。
六、其他约定事项
1.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。
2.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
3.本合同经出租、承租双方签字，方能生效。
七、本合同一式四份，双方各持两份。
出租方：签字(盖章)：___________
承租方：签字(盖章)：___________
第四篇：机械租赁合同范本
出租方(甲方)：贵州鑫驿源建筑设备有限公司
承租方(乙方)：贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为明确出租方、承租方的权利和义务，遵循平等、公平和诚信原则，甲、乙双方经友好协商就建筑机械租赁事宜达成一致，签订本合同，以兹共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：时光俊园
2、工程地点：贵阳市高新区
3、工程类型：
民用建筑土建施工 □ 民用建筑钢结构施工 □ 工业厂房 □ 路桥建高 □ 其他
二、租赁设备及技术要求
1租赁设备表
三、租期与租金计算方法
1、根据乙方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下方法计算租赁费;自设备进场安装完毕自检合格起算租金，至设备接到乙方报停通知拆除出场，按月计价。
2、设备租金及其他费用：
3、设备基本租期：自20xx年 月 日开始启用，最低保证半年;设备租期不足约定基本租期，租金总价款按基本租期计算，超过基本租赁期按实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)
4、设备进场日期：双方约定设备最迟进场启用时间为20xx年 月 日。若乙方在上述时间内未具务安装条件，所造成的设备租金损失将按双方约定的最迟进场启用日期起算租赁费。
第五篇：机械租赁合同
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。
第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。
经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。
一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
第六篇：机械租赁合同
出租人（简称甲方）：_______________
承租人（简称乙方）：_______________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备，甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：
种类、数量、押金标准、计量单位、租金单价（元）、赔偿价（元）________M天 13.00元Mm_______M天4.00元M只
应收押金（共计）：____
特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法：乙方应将租赁物用于承建_________________工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表，以便甲方按时、按量的供应。
五、租赁期限：____年____月____日至____年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
六、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
七、经双方协商，乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币（大写）________元，甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方（不计利息）。
八、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派____为提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的，应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金：材料缺损的，________________赔偿。未经甲方书面同意，乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。
十三、违约责任：
①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条第②款的规定承担违约责任。
④其他违约行为：________________________________。
十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保，保证乙方履行本合同义务，如乙方违约，保证人按照《中华人民共和国担保法》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。
十五、本合同未作规定的.，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向甲方住所地人民法院起诉。
十七、本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，保证人执___份。
十八、本合同自甲、乙双方（及保证人）签字或者盖章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
