无忧范文网小编为你整理了多篇《动植物买卖合同(范文五篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网可以找到更多《动植物买卖合同(范文五篇)》。
第一篇：花卉买卖合同范文
买方：_________合同编号：_________
签订地点：_________
卖方：_________签订时间：_________
买卖双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1.卖方全年向买方交付各种花卉_________盆(枝、株)，其中：
第一季度交售花卉的品种、数量：_________;
第二季度交售花卉的品种、数量：_________;
第三季度交售花卉的品种、数量：_________;
第四季度交售花卉的品种、数量：_________。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2.花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
二、质量要求
1.花卉品种的规格：
2.等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式
花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担
买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务
1.及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2.确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3.有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务
1.必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2.保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3.花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任
1.没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。
2.拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任
1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。
2.交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力
如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项：
1.货款总额：_________元;
2.预付定金：_________元;
3.付款方式：_________;
4.票据：_________。
十二、合同期限
本合同有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。
卖方名称(章)：
住 所：
法定代表人(签字)：
委托代表人(签字)：
开户银行：
账号：
联系电话：
邮政编码：
买方名称(章)：
住 所：
法定代表人(签字)：
委托代表人(签字)：
开户银行：
账号：
联系电话：
邮政编码：
第二篇：花卉买卖合同
发包人：________________
承包人：_________________有限公司依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概括
1、工程名称：_____、
工程地点：____________
3、工程内容：花卉育苗基质
4、工程立项批准文号：__________
5、资金来源：_____________
第二条：工程承包范围
1、花卉工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
2、花卉工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
3、花卉的养护管理，保证养护期内花卉、地被植物正常生长。
并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条：施工工期限共________个工作日。
议定自_______年___月____日开工，至_______年___
月______日全部栽植结束。
（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。
第四条：工程质量标准：在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。
何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用承包方式；全包2、工程价款__________万元（暂定价以决算价为准）。
3、付款方式：工程竣工验收后结算总工程款的________%，养护期12月后结清_________%余款第八条：双方的权利和义务
1、工程师：在工程施工中，发包方委托为施工监理；承包方指派为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对花卉工程养护的监督考核；2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；2、花卉要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程1个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
变更价款按下方法进行；
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条；检验标准、方法、地点及期限；
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》；2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核第十三条：竣工决算：
1、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后28日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条：质量保修：养护期为
12个月，从施工结束之日起计算。
双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。
质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金承包人在签定合同时，向发包人交纳_______元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条合同解除
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；3、承包方将其承包的`全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；6、一方依据本条款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除；7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
第十八条安全施工承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条违约责任发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第________种方式解决；（一）、提交仲裁委员会仲裁。
（二）、依法向人民法院起诉。
第二十一条合同的生效和份数本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。
合同的订立时间：_______年____月____日
合同订立地点：__________________
发包方：______________承包方：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：_________委托代理人：______________
第三篇：花卉买卖合同
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙双方经过友好协商，并根据《中华人民共和国合同法》，就买卖花草苗木事宜达成本如下协议：
一、花草苗木内容
1、甲方按照乙方提出的要求，提供如下花草苗木：
2、双方应依据《中华人民共和国合同法》及有关法规对苗木花草根叶进行严格审查，如不符合有关法规，乙方有权要求调换。
二、付款条件
双方同意花草苗木采取先送货后付费的原则，甲方应在______年____月____日前将上述苗木一次性送给乙方，乙方在苗木货到____周内付款给甲方，总付款额是人民币：（大写：____________）。
三、责任
1、甲方必须保证花草苗木成活质量，如果在____周内不能成活，则乙方有权拒绝付款。并要求甲方承担总金额百分之____的'赔偿责任。
2、如乙方未按时付款，迟延____天则按总金额百分之____罚款。
四、其他
1、本合同未尽适宜，将按照《合同法》由双方友好协商解决。
2、合同传真件与合同原件有同等法律效力。
3、本合同一式____份，双方各执____份，经双方代表人签字盖章后生效。
甲方：________________（盖章）乙方：________________（盖章）：
代表签字：________________代表签字：________________
______年____月____日
第四篇：花卉买卖合同范本
出卖人：
买受人：
合同编号：
签订地点：
签订时间：
第一条 棉花品名、数量、价款及交(提)货时间
第二条 棉花质量标准：
第三条 包装标准：
第四条 合理损耗标准及计算方法：
第五条 交(提)货方式、地点：
第六条 运输方式及到达站(港)和费用负担：
第七条 检验标准、方法、时间、地点：
第八条 结算方式及期限：
第九条 担保方式(也可另立担保合同)：
第十条 本合同解除的条件：
第十一条 违约责任：
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条 本合同自生效。
第十四条 其他约定事项：
监制部门：
印制单位：
年月日：
第五篇：花卉买卖合同
甲方（委托方）：___________________
乙方（承揽方）：___________________
依照《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙两边友好协商，就常绿花卉采购、租赁事宜签定如下合同。
一、项目、品种规格、数量、单价、金额、交货时刻。
品种：常绿花卉
规格___________________
数量______________（盆）
单价______________（元）
金额_____________（元）
交货或租赁时间______________________
合计____________________
二、本合同价钱已包括上述全数货物运输费、搬运费和养护费等相关所有费用。
三、质量标准：乙方保证其提供的货物冠径周正、外观无残损、无病虫害等问题，且在5日内绿植成活率为_________%。
四、付款方式：乙方把盆栽放置到位后，经甲方确认，在一个月内，甲方应付清全额盆栽款（包括租赁部份半年期内的款项）。
五、租赁部份期限为（_________年___月__日至________年___月__日），乙方在租赁期内负责养护、治理，如乙方未及时养护、治理造成所租赁造成常绿花卉枯萎、死亡、生病虫害或盆器破损等，乙方当即采取补救方法或改换。
六、违约责任：乙方未按本合同约按时刻供货，甲方将扣除乙方按合同全款的______%作为罚金，超期超过7日，甲方有权解除合同。乙方自收到甲方书面解除通知日起，本合同自动解除。如货物与甲方要求的数量、品种、规格、质量不符，进行相应价钱调整。
七、合同纠纷解决方式：两边本着友好诚信的原那么协商解决，协商不成，任何一方都可向合同签定地人民法院提起诉讼。（合同签定地：_____________）
八、两边约定的`其他事项：甲方在合同范围之外需增加租赁数量的，应及时同乙方协商，签定补充合同。
九、本合同两边签字盖章后生效，一式伍份，甲方持叁份，乙方持二份，具有一样法律效劳。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：________________
签约日期：____________年___月___日签约日期：___________年__月____日
