无忧范文网小编为你整理了多篇《项目设计委托书》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《项目设计委托书》。
第一篇：项目委托设计合同
合同编号：
*方：
乙方：
依照《中华*共和国经济合同法》，根据本项目的建筑特点和工程整体造价,结合当地的消费水平以及*方的设计要求及投资情况,*方委托乙方就 项目进行室内外装饰工程设计。经过双方友好协商，达成下列协议条款：
第一章 项目概况
第一条 工程项目名称：
第二条 工程项目地点：8
第三条 工程项目规模：
第四条 工程项目投资总额：
第二章设计范围
第五条 项目平面流程设计：即项目流程功能布局整合设计。
第六条 项目工程基础平面设计：包含健身区、男女浴区、泳池区、等设计、
第七条 项目室内装饰工程效果图：包含走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。
第八条 项目室内装饰工程施工图：包含平面、顶面、立面、剖面图、装饰节点详图。
第三章 设计内容
第九条 平面流程设计
*方提供项目对应的原始平面图，乙方依据约定时间按时提供设计范围内的平面设计图。
第十条 效果图设计阶段：乙方提供设计范围内走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。
第十一条 施工图阶段：乙方提供效果图设计方案，经*方审核认可后，乙方进行全部施工图纸设计，即设计范围内相关的面平、立面、顶面、剖面图，包括细部大样图。施工图纸a2a3。
第四章 设计期限
第十三条 项目平面流程设计自签订合同之日起 日完成。
第十四条 效果图设计：平面流程设计*方认可后日完成。
第十五条 施工图设计：项目平面流程设计定稿后 日，根据施工进度，分阶段完成。
第五章 设计费及付款方法
第十六条 设计费：总设计费 万元**。
第十七条 付款办法：
本合同签订之日起三日内，*方向乙方支付总设计费的百分之三十，暨 万元**。平面流程设计、效果图完成交付*方，*方支付乙方总设计费的百分之五十，暨元**。施工图设计完成，立面、顶面图完成，细部大样图完交付*方，*方支付乙方总设计费的百分之二十，暨 万元**。
第六章 双方责任
第*条 *方责任
（一）*方应及时向乙方提交相关原始资料及文件，须以书面形式说明设计要求，并对其完整*、正确*、及时*负责。
（二）*方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料有较大修改，须及时提前征得乙方同意，因修改设计造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，*方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
（三）合同履行期间，*方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作不退还*方已付的定金；已开始设计工作的，*方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
（四）*方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知*方。*方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，*方均应支付应付的设计费。
（五）*方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，*方应支付赶工费。
（六）*方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
（七）*方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，*方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
（八）*方接到乙方提交的方案设计后应及时在7天内审核并书面答复乙方。否则乙方可视*方已经同意。
第十九条 乙方责任
（一）乙方必须根据本合同规定，按时、按质、按量向*方提供设计图纸文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分只二。
（二）乙方负责设计交底和辅助解决施工技术问题。在不影响工程总造价和设计周期的情况下，乙方应尽量满足*方对设计提出的修改要求。如遇重大问题，双方协商解决。
（三）在施工过程中，如原设计与施工发生矛盾或出现无法实现原设计的情形，乙方须在征得*方同意后，重新提供合理设计方案。
（四）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向*方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费机额相等。
（五）合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应全额返还首付设计费，还应当按照有关规定赔偿*方损失。
（六）乙方交付设计文件后，应参加有关部门的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
（七）乙方不得向第三方扩散、转让*方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，*方有权索赔。
（八）乙方向*方提供详细的项目资料图纸，并以书面形式说明设计要求。
第八章 争议的解决
第二十九条本合同的订立、效力、解释、执行和争议的解决，均受中华*共和国法律的管辖。
第三十条凡因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方可按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁；双方均可向各方本地*法院提起诉讼。双方均可向本地*法院起诉，诉讼费由败诉方负担。
第三十一条在仲裁期间，除有争议的事项外，双方应继续履行本合同规定的其他条款。
第九章 合同生效及其他
第三十二条 *方要求乙方派专人长期驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同或施工委托管理合同。
第三十三条 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由*方自费向有关出版部门购买。
第三十四条 本合同项目中，装饰材料、设备的加工定货，*方需要乙方设计人员配合时，所需费用由*方承担。
第三十五条本合同及合同附件经双方盖章，并且双方法人代表或授权代表签署后，立即生效。设计图纸经双方盖章确定生效。
第三十六条本合同由*、乙双方盖章签字后立即生效。设计工作完成，工程竣工验收合格并结清设计费后，本合同失效。
第三十七条本合同（包括合同附件、补充合同）一式贰份，*乙双方各执壹份，具同等法律效力。
委托方（*方）： 受托方（乙方）：
公司：公司：
代表人：电话：日期：
代表人：电话： 日期：
第二篇：设计委托书范本
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点：XX。
2 工程内容：总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
 
;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第三篇：项目设计委托书
项目设计委托书一
委托单位:
受委托单位:
拟修建，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。
一、工程名称:
二、设计阶段:一阶段勘察设计
三、设计原则:按照整体协调*、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效*等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
四、委托内容:
公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。
五、主要技术标准:
1、路线等级:三级、设计时速30公里/小时
2、路面宽度:净6。5米
3、设计荷载:公路Ⅱ级
其余指标应满足交通部jtgb01-2003的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)
六、提交的成果及时间要求
提交的成果:通过审查后的施工图设计文件份。
文件提交时间:年月日。
年月日
项目设计委托书二
xxx有限公司:
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下:
一、项目名称:xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定:
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目*质:新建。
四、生产线规模:
生
产
线
两条深加工生产线
规
模
㎡
天
总
产
能
一千万平米
年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
1、玻璃原片:原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水:采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电:厂区开闭所10kv供电，需设计深加工车间变电所;
4、排污:设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求:
1、磨边:如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜:如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组:如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机:如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备:选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的三个方面:
1、绿*环保:污水排放必须达标;
2、产品品质:高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。
八、工程进度:
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各*施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求，于2012年7月18日前派出相关*工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
xxxxxx有限公司
20xx年7月13日
项目设计委托书三
*方:_________
乙方:_________
*方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经*乙双方协商达成如下协议:
1。在本协议书签订前，*方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等;该任务书作为乙方设计制作电路的依据。
2。在本协议书签订前，*方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。
3。在本协议书签订前，乙方应向*方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4。协议变更终止
(1)*方终止协议:*方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于*方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还*方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因设计需要而变更本协议时，*乙双方协商解决。
(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
5。付费方式
(1)按照乙方向*方提交的普通电路设计费用明细表，*方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。
(2)本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向*方提交的普通电路设计费用明细表，*方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按*方终止协议处理;在乙方按设计任务书要求完成设计并向*方交付设计时，*方应支付乙方全部剩余费用，否则，按*方终止协议处理。
6。本协议三项(协议书，设计说明书，费用明细表)，一式两份，*乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
*方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
